zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Data orzeczenia: 18 stycznia 2018
Data publikacji: 6 kwietnia 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 65% Wspólna treśćkara umowna, przesyłka, nota obciążeniowa, umowa, miarkowanie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, przesyłka, internet, doręczanie przesyłek, powiat, nienależyte wykonanie zobowiązania, starostwo powiatowe, dostęp do systemu, świadczenie usług pocztowych, nota obciążeniowa, umowa, kwota wynikająca z noty, miarkowanie kary, wierzyciel, mail, cena brutto, oferta wykonawcy, znaczna część, wartość przedmiotu umowy, zmniejszenie kary umownej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 23 lutego 2018
Data publikacji: 6 września 2018 Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, potrącenie, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 1 sierpnia 2022
Data publikacji: 5 stycznia 2023
Istotność:
Poziom podobieństwa: 63% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 22 maja 2015
Data publikacji: 20 sierpnia 2015 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćwysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wysokość kary umowna, miarkowanie kary umownej, pojemnik na odpady, opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wierzytelność wzajemna, postępowanie o udzielenie zamówienia, wartość przedmiotu zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, szkoda, pozwany, dostawa, wierzyciel, odpady komunalne, instytucja miarkowania, zakres zadania, umowa, zapłata kary umowna, dostarczenie przedmiotu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2015
Data publikacji: 28 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćwysokość kary umowna, pozwany, potrącenie, miarkowanie kary umownej, wierzytelność -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
wykonawca zastępczy, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót, odszkodowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Rybniku
Data orzeczenia: 5 października 2017
Data publikacji: 22 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, pozwany, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie, kalendarzowy dzień
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 września 2016
Data publikacji: 23 listopada 2016 Poziom podobieństwa: 62% Wspólna treśćpozwany, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy
Data orzeczenia: 26 lutego 2019
Data publikacji: 20 marca 2019
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, film, strona powodowa, rażące wygórowanie, scenariusz, dłużnik, umowa, opóźnienie, wysokość zastrzeżonej kary, zmniejszenie kary umownej, redukcja kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, nośnik elektroniczny, nieterminowe wykonanie, przesłanka do miarkowania, zapłata kary umowna, poród, projekt, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 25 czerwca 2014
Data publikacji: 28 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupcy
Data orzeczenia: 25 stycznia 2018
Data publikacji: 30 października 2018 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
drzwi, miarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna, towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, kolor, zapłata kary umowna, okleina, dwuletni termin przedawnienia, opóźnienie dostawy, rażące wygórowanie, umowa dostawy, żądanie miarkowania kary, obowiązek zapłaty kary, wierzyciel szkody, termin realizacji, treść zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 14 sierpnia 2014
Data publikacji: 27 sierpnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, umowa, przedmiot umowy, całe zamówienie, wysokość kary umowna, pomoc dydaktyczna, przesłanka miarkowania kary umownej, część kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, cena brutto, umowa powódki, zwłoka w dostarczeniu, postanowienie kontraktowe, ramy europejskiej, realizacja umowy, potrzeba projektu, całość zamówienia, podręcznik, uczeń
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018
Data publikacji: 11 lipca 2018 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćpozwany, umowa, miarkowanie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej, nienależyte wykonanie zobowiązania, pierwszy rok, umowa łącząca strony procesu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie
Data orzeczenia: 31 maja 2016
Data publikacji: 29 listopada 2016 Orzeczenie nieprawomocne Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćumowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
umowa, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie
Data orzeczenia: 10 maja 2017
Data publikacji: 30 czerwca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, umowa, pozwany, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, umowa, potencjalny wykonawca, centrum onkologii, zapytanie, wartość dostawy, pozwany, całkowita wartość, zastrzeżenie zwrotu, prawo zamówień publicznych, wysokość kary umowna, częściowe wykonanie zobowiązania, natura stosunku zobowiązaniowego, wartość leków, ziemia, żądanie miarkowania, rażące wygórowanie, znaczna część, zapis umowy, rozporządzenie w sprawie opłat
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018
Data publikacji: 30 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany, umowa, wysokość kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
czynsz, miarkowanie kary umownej, wysokość ostatnia, pozwany, umowa, jednolity tekst umowy, opłata eksploatacyjna, umowa najmu, dysponowanie lokalem, kawiarnia, najemca, rekompensata za utratę, możliwość dysponowania, miasto, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dwukrotność, wniosek o uzupełnienie wyroku, dzień protokolarnego przekazania, rozwiązanie umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 4 grudnia 2019
Data publikacji: 14 kwietnia 2020 Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćwysokość kary umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi, instytucja miarkowania, kompensacyjna kara
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 9 grudnia 2014
Data publikacji: 9 marca 2015
Istotność:
Poziom podobieństwa: 61% Wspólna treśćmiarkowanie kary umownej, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, powodu kara, pozwany, zgoda na obciążenie, postępowanie nakazowe, treść porozumienia stron, strona powodowa kary umowna, oznaczenie strony powodowej, wniosek o oddalenie powództwa, zmiarkowanie, brak wniosków, gruntu rzeczy, nakaz zapłaty, okręgowy zarzut, zastosowanie miarkowania kary, wyraźne żądanie strony, niewskazanie motywów, odpowiednie kryterium, powołany środek, strona w wykonywaniu
Zobacz» |