Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

kara umowna

teren budowy, udostępnienie terenu budowy, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, opóźnienie, rozpoczęcie robót, konstrukcja, robota budowlana, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana

kara umowna

kara umowna, warunek ogólny umowy, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, podłoże, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt, harmonogram

kara umowna

kara umowna, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy, przyłącze wodociągowe

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie, instalacja

kara umowna

kara umowna, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin, umowa strony, przedwstępna umowa dzierżawy

kara umowna

kompensator, kara umowna, gazociąg, spoina, opóźnienie, przekazanie placu budowy, pozwany, teren budowy, dzień w związku, inspektor nadzoru, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, potrącenie, wierzytelność, nienależyte wykonanie, dzień przekazania, umowa, rażące wygórowanie, wykonanie zobowiązania, termin zakończenia

kara umowna

kara umowna, generalny wykonawca, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, projekt, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka, protokolarne przekazanie terenu budowy

kara umowna

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, plac, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę

kara umowna

potrącenie, konserwator zabytków, opóźnienie, montaż dźwigu, nowe usytuowanie, wykonanie roboty, dźwig osobowy, wierzytelność, budynek dydaktyczny, przedmiot umowy, prawo zamówień publicznych, pozwany, pozwolenie na budowę, przekazanie terenu, naliczenie kary umownej, teren budowy, miarkowanie kary umownej, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, zamówienie publiczne

kara umowna

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, nawierzchnia, reprezentant powoda, zamówienie publiczne, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac

kara umowna

kara umowna, budowa, umowa, termin zakończenia, mroźna zima, opóźnienie w realizacji, zły warunek atmosferyczny, zakończenie przedmiotu, rażące wygórowanie, opóźnienie w realizacji inwestycji, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, przesunięcie terminów, wycinka, inwestycja, wysokość kary umowna, praca dodatkowa, sroga zima, wycinek drzewa, dzień zwłoki

kara umowna

kara umowna, scena, opóźnienie, fotel, termin zakończenia, przedłużenie terminów, wartość wynagrodzenia, sala widowiskowa, robota budowlana, kolor wykładziny, pozwana gmina, pozwany, aneks, termin wykonania robót, zakończenie roboty, nienależyte wykonanie zobowiązania, przedmiot umowy, budowa, ośrodek kultury, usterka

kara umowna

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja

kara umowna

kara umowna, wymiana gruntów, opóźnienie, opad deszczu, realizacja inwestycji, nawierzchnia, zadanie inwestycyjne, pozwany, trudny warunek atmosferyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonawca inwestycji, ukończenie zadania, wykonanie obiektów, plac budowy, miarkowanie kary umownej, dniowe opóźnienie, przedmiot zamówienia, obniżenie kary, rozwój kultury fizycznej, boisko sportowe

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa, porozumienie

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, opóźnienie, boisko, wykonanie przedmiotu umowy, przedmiot umowy, pozwany, wysokość kary umowna, powództwo wzajemne, plac budowy, miarkowanie kary, położenie nawierzchni poliuretanowej, betonowa podbudowa, odpowiedni warunek atmosferyczny, dzień opóźnienia, temperatura, opłata od skargi kasacyjnej, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, brak opadów atmosferycznych, gmina

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, plac budowy, pozwany, wynagrodzenie umowne, montaż grzejników, protokół częściowy odbioru robót, kara rażąco wygórowana, realizacja zleconych robót, naliczona kara umowna, zakres roboty, zapłata kary umowna, zastrzeżona kara, podzielny charakter, wartość całej umowy, dokończenie, instalacja, wysokość kary umowna, przyspieszenie prac, realizacja dalsza

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, opóźnienie, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, robota budowlana, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, robota budowlana, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót